Договор подряда на монтаж оборудования. Здесь вы можете посмотреть и скачать шаблон договора подряда на монтаж оборудования за 2. Помните, что вы всегда можете получить нашу юридическую помощь, в том числе и по заполнению данного бланка, связавшись с нами по телефонам указанным на сайте. Договор подряда на монтаж оборудования г. Предмет договора 1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу установке следующего оборудования. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п. Типовой Договор Монтажа' title='Типовой Договор Монтажа' />Договор на установку кондиционера, договор на монтаж сплитсистемы скачать. Типовой договор на поставку и монтаж кондиционеров 2017. Типовой Договор Монтажа' title='Типовой Договор Монтажа' />Договор СКС и ЛВС типовой образец от Фруктус. Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором. Для выполнения работ, указанных в п. Договора, Подрядчик за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные расходы Подрядчику по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой. Права и обязанности сторон 2. Подрядчик обязан 2. Договора, для монтажа оборудования. Данный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора. Договора 2. 1. 4. Работа по монтажу и производству пусконаладочных работ считается выполненной после подписания акта приема передачи работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. Заказчик обязан 2. Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в пп. Договора 2. 2. 4. Подрядчик вправе 2. Заказчик вправе 2. Стоимость работ и порядок расчетов 3. Стоимость работ по договору составляет. Оплата работы производится Заказчиком в два этапа первый платеж в размере. Договора, а именно. Сумма, указанная в п. Договора, выплачивается Подрядчику путем перечисления на его расчетный счет, указанный в п. Договора, либо путем внесения наличными в кассу Подрядчика. Сроки выполнения работ 4. Счетчик Барс 1.211 Инструкция здесь. Подрядчик обязан выполнить работы, обусловленные настоящим Договором, в течение. Порядок приема и сдачи выполненных работ 5. При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик совместно подписывают акт приема передачи выполненных работ с приложением необходимой документации. Заказчик принимает работу путем подписания акта приема передачи в течение. В случае наличия замечаний Заказчик и Подрядчик составляют двухсторонний претензионный акт, в котором должны устанавливаться сроки устранения недостатков выполненных работ. Ответственность сторон 6. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере. При просрочке выполнения работ по Договору Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств и устранения нарушений. Ни одна из сторон по настоящему договору не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем. Прочие условия 7. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров. В случае невозможности достижения согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством РФ. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. В случае изменения у какой либо из сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемыми частями приложение N 1 Акт приема передачи работ по подготовке помещения для монтажа оборудования, выполненных Заказчиком приложение N 2 Акт приема передачи выполненных работ приложение N 3 технические условия для подготовки помещения к монтажу оборудования. Адреса и реквизиты сторон Заказчик Подрядчик.